Are you over 18 and want to see adult content?
More Annotations
A complete backup of handballdirekt.hr
Are you over 18 and want to see adult content?
AeroPod, PowerPod and Newton - Index page
Are you over 18 and want to see adult content?
Sociedad Religiosa San Luis Rey de Francia
Are you over 18 and want to see adult content?
Pacifica Graduate Institute | Degrees in Psychology and the Humanities
Are you over 18 and want to see adult content?
Google Chromebook情報ポータル「chromebooker」
Are you over 18 and want to see adult content?
Favourite Annotations
A complete backup of www.bbc.co.uk/sport/football/51607355
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of www.kp.ru/daily/27095/4168720/
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of times.hinet.net/news/22801251
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of www.setn.com/news.aspx?NewsID=695753
Are you over 18 and want to see adult content?
A complete backup of www.spiegel.de/sport/fussball/fc-liverpool-schlaegt-west-ham-united-noch-vier-spiele-bis-zur-meisterschaft-
Are you over 18 and want to see adult content?
Text
NEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. /EN - NEXUS ADVOKATER NEXUS ADVOKATER – YOUR CONSTRUCTION LAW SPECIALIST. Nexus Advokater is a highly specialised law firm that provides legal advice to businesses and individuals. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.SIMON HEISING
HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skal KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk retsNEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. /EN - NEXUS ADVOKATER NEXUS ADVOKATER – YOUR CONSTRUCTION LAW SPECIALIST. Nexus Advokater is a highly specialised law firm that provides legal advice to businesses and individuals. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.SIMON HEISING
HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skal KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Tim Svarre Ørnsø Advokatfuldmægtig. Jimmie Lyk Larsen Advokatfuldmægtig. Anders S. Friis Advokatfuldmægtig. Sofie Spanggaard Porse Advokatfuldmægtig. Karin Aaes-Jørgensen Projektleder, Knowledge Management. Julie Urth Projektleder, Knowledge Management. Tina Tesch Larsen Administrationschef. Rasha MolkaReceptionist.
UGENS DOM: HAR ENTREPRENØREN EN …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?Created On19. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en ordrebekræftelse NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom ER KONTRAKTER MED ”BACK-TO-BACK”-KLAUSULER EN GOD …TRANSLATETHIS PAGE
Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?Created On18. december 2019bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg den 15. juli 2019 og omhandler en konkret tvist, hvor den ene part påstår der er indgået en mundtlig aftale først og efterfølgende indgår parterne en skriftlig aftale. To entreprenørfirmaer FE og HE påtog BALANCEN MELLEM HUS- OG EJERSKIFTEFORSIKRINGER Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”. I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække, ENTREPRISE OG BYGGERI Side 6 af 379 Afgørelserne kort Afgørelse om betaling for ekstraarbejder ved angivelse af fast pris i tilbud Resumé Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2019 og vedrører hvorvidt en underentreprenør har krav på ekstraarbejder ved angivelse af fastpris i sit tilbud.
ENTREPRISE OG BYGGERI Side 1 af 300 ENTREPRISE OG BYGGERI Afgørelsesoversigt 2018 ENTREPRISE OG BYGGERI er en afgørelsesoversigt, som har til formål at give den interesserede et godt overblik over nye og relevante HVOR MEGET AF KØBESUMMEN ER BYGHERRE BERETTIGET …TRANSLATE THISPAGE
Hvor meget af købesummen er bygherre berettiget til at tilbageholde ved entreprenørens manglende garantistillelse?Created On2. oktober 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio januar 2019 og vedrører mangler og skimmel i en nybygget funkisvilla samt spørgsmål om entreprenørens afhjælpningsret og bygherrens tilbageholdelse af købesummen. HVORNÅR KAN FORSIKRINGSSELSKABET RISIKERE AT SKULLETRANSLATE THISPAGE
Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension. I flereNEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. UGENS DOM: HAR ENTREPRENØREN EN …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?Created On19. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en ordrebekræftelse UGENS DOM: HVORNÅR GIVER UDBUDSMANGLER RET TILTRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?Created On26. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.21.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en situation hvor der ikke forelå udbudsmangler som kunne give leverandør krav på ekstrabetaling. Et boligselskab ønskede i 2014 at ombygge 24 eksisterende lejligheder til 30 TABSBEGRÆNSNING: FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING VEDTRANSLATE THIS PAGE Tabsbegrænsning: fastsættelse af erstatning ved uberettiget ophævelseCreated On18. november 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio maj 2020, og vedrører bl.a. hvilke forhold voldgiftsretten lægger vægt på ved fastsættelsen af et erstatningskrav, i forbindelse med en uberettiget ophævelse – herunder særligt entreprenørens UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skalSIMON HEISING
KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er ENTREPRISE OG BYGGERI Entreprise og byggeri – 2020 Side 1 af 469 NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevanteNEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. UGENS DOM: HAR ENTREPRENØREN EN …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt?Created On19. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.20.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio oktober 2020, og omhandler entreprenørens indsigelsespligt (rådgivningspligt). I februar 2014 afgav en entreprenør (E) tilbud på belægningsarbejder på en bygherres (BH) ejendom. I maj udstedte E en ordrebekræftelse UGENS DOM: HVORNÅR GIVER UDBUDSMANGLER RET TILTRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?Created On26. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.21.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en situation hvor der ikke forelå udbudsmangler som kunne give leverandør krav på ekstrabetaling. Et boligselskab ønskede i 2014 at ombygge 24 eksisterende lejligheder til 30 TABSBEGRÆNSNING: FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING VEDTRANSLATE THIS PAGE Tabsbegrænsning: fastsættelse af erstatning ved uberettiget ophævelseCreated On18. november 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio maj 2020, og vedrører bl.a. hvilke forhold voldgiftsretten lægger vægt på ved fastsættelsen af et erstatningskrav, i forbindelse med en uberettiget ophævelse – herunder særligt entreprenørens UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skalSIMON HEISING
KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er ENTREPRISE OG BYGGERI Entreprise og byggeri – 2020 Side 1 af 469 NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Tim Svarre Ørnsø Advokatfuldmægtig. Jimmie Lyk Larsen Advokatfuldmægtig. Anders S. Friis Advokatfuldmægtig. Sofie Spanggaard Porse Advokatfuldmægtig. Karin Aaes-Jørgensen Projektleder, Knowledge Management. Julie Urth Projektleder, Knowledge Management. Tina Tesch Larsen Administrationschef. Rasha MolkaReceptionist.
NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.UGENS DOM 2020
ugens dom samlet 2020 side 1 af 710 nexus advokater aps middelfartgade 15, 2. telefon 70 227 237 cvr nr.: 38013629 2100 kØbenhavn Ø info@nexusadvokater.dk ENTREPRISE OG BYGGERI Entreprise og byggeri – 2020 Side 1 af 469 NEXUS ADVOKATER APS MIDDELFARTGADE 15, 2. TELEFON 70 227 237 CVR NR.: 38013629 2100 KØBENHAVN Ø INFO@NEXUSADVOKATER.DK UGENS DOM: HVORNÅR GIVER UDBUDSMANGLER RET TILTRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling?Created On26. maj 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.21.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten ultimo september 2020, og vedrører en situation hvor der ikke forelå udbudsmangler som kunne give leverandør krav på ekstrabetaling. Et boligselskab ønskede i 2014 at ombygge 24 eksisterende lejligheder til 30 SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kanændres, hvordan
UGENS DOM: ER EN BETALINGSGARANTI STADIG …TRANSLATE THIS PAGE UGD 2021.15.1. Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo september 2020, og omhandler hvorvidt en underentreprenør (UE), der havde overtaget en igangværende underentreprise, kunne kræve betaling af et moderselskab der for sit datterselskab havde afgivet betalingsgaranti på trods af manglende allonge.. Hovedentreprenøren, som var datterselskab (D) til et moderselskab (M), havde ENTREPRISE OG BYGGERI Side 1 af 300 ENTREPRISE OG BYGGERI Afgørelsesoversigt 2018 ENTREPRISE OG BYGGERI er en afgørelsesoversigt, som har til formål at give den interesserede et godt overblik over nye og relevante ER KONTRAKTER MED ”BACK-TO-BACK”-KLAUSULER EN GOD …TRANSLATETHIS PAGE
Er kontrakter med ”back-to-back”-klausuler en god idé?Created On18. december 2019bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af Voldgiftsretten for Bygge og Anlæg den 15. juli 2019 og omhandler en konkret tvist, hvor den ene part påstår der er indgået en mundtlig aftale først og efterfølgende indgår parterne en skriftlig aftale. To entreprenørfirmaer FE og HE påtog HVOR MEGET AF KØBESUMMEN ER BYGHERRE BERETTIGET …TRANSLATE THISPAGE
Hvor meget af købesummen er bygherre berettiget til at tilbageholde ved entreprenørens manglende garantistillelse?Created On2. oktober 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio januar 2019 og vedrører mangler og skimmel i en nybygget funkisvilla samt spørgsmål om entreprenørens afhjælpningsret og bygherrens tilbageholdelse af købesummen.NEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. /EN - NEXUS ADVOKATER NEXUS ADVOKATER – YOUR CONSTRUCTION LAW SPECIALIST. Nexus Advokater is a highly specialised law firm that provides legal advice to businesses and individuals. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.SIMON HEISING
KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skal HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk retsNEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. /EN - NEXUS ADVOKATER NEXUS ADVOKATER – YOUR CONSTRUCTION LAW SPECIALIST. Nexus Advokater is a highly specialised law firm that provides legal advice to businesses and individuals. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen.SIMON HEISING
KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skal HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Tim Svarre Ørnsø Advokatfuldmægtig. Jimmie Lyk Larsen Advokatfuldmægtig. Anders S. Friis Advokatfuldmægtig. Sofie Spanggaard Porse Advokatfuldmægtig. Karin Aaes-Jørgensen Projektleder, Knowledge Management. Julie Urth Projektleder, Knowledge Management. Tina Tesch Larsen Administrationschef. Rasha MolkaReceptionist.
NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. TABSBEGRÆNSNING: FASTSÆTTELSE AF ERSTATNING VEDTRANSLATE THIS PAGE Tabsbegrænsning: fastsættelse af erstatning ved uberettiget ophævelseCreated On18. november 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio maj 2020, og vedrører bl.a. hvilke forhold voldgiftsretten lægger vægt på ved fastsættelsen af et erstatningskrav, i forbindelse med en uberettiget ophævelse – herunder særligt entreprenørens JOB - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE OPDATERING 25/9 - STILLINGERNE ER BESAT Nexus Advokater er et specialistkontor inden for entreprise, forsikring og fast ejendom og beskæftiger omkring 22 medarbejdere på vores kontor på Østerbro. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø på kontoret, men sætter samtidig en ære i at udføre arbejde af høj faglighed og kvalitet ogfremstå
SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kanændres, hvordan
HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom BALANCEN MELLEM HUS- OG EJERSKIFTEFORSIKRINGER Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”. I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække, ENTREPRISE OG BYGGERI Side 3 af 29 NEXUS ADVOKATER Hvem er vi? kan tilbyde. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private inden for bl.a. entreprise- og ENTREPRISE OG BYGGERI Side 6 af 379 Afgørelserne kort Afgørelse om betaling for ekstraarbejder ved angivelse af fast pris i tilbud Resumé Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2019 og vedrører hvorvidt en underentreprenør har krav på ekstraarbejder ved angivelse af fastpris i sit tilbud.
HVORNÅR KAN FORSIKRINGSSELSKABET RISIKERE AT SKULLETRANSLATE THISPAGE
Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension. I flereNEXUS ADVOKATER
De enkelte advokater har specialiseret kendskab til og erfaring inden for forskellige juridiske områder, baseret på høj faglighed med mange års erfaring. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 9 af 10, giver Simon Heising tips til, hvordan man samler erfaring, og hvorfor det er så vigtigt at tage ejerskab - slette det, du ikke forstår, og undgå fænomenet kontraktuel åreforkalkning. HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skalSIMON HEISING
HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning BALANCEN MELLEM HUS- OG EJERSKIFTEFORSIKRINGER Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”. I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække,NEXUS ADVOKATER
De enkelte advokater har specialiseret kendskab til og erfaring inden for forskellige juridiske områder, baseret på høj faglighed med mange års erfaring. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 9 af 10, giver Simon Heising tips til, hvordan man samler erfaring, og hvorfor det er så vigtigt at tage ejerskab - slette det, du ikke forstår, og undgå fænomenet kontraktuel åreforkalkning. HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er UGENS DOM: HVEM HAR BEVISBYRDEN VED UENIGHEDER …TRANSLATE THIS PAGE UGENS DOM: Hvem har bevisbyrden ved uenigheder om entreprisens omfang?Created On27. januar 2021bySimon Heising< TilbageUGD 2021.4.1 Ugens kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo juni 2020, og vedrører bl.a. en hovedentreprenør (HE) og en underentreprenør (UE), som var uenige om entreprisens omfang. Voldgiftsretten konstaterede at den part der påberåber sig manglerne, skalSIMON HEISING
HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendom NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning BALANCEN MELLEM HUS- OG EJERSKIFTEFORSIKRINGER Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”. I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække, NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE I samarbejde med Execution Excellence udgiver Advokat, Simon Heising de kommende uger videoer med tips og erfaringer. I denne video som er del 9 af 10, giver Simon Heising tips til, hvordan man samler erfaring, og hvorfor det er så vigtigt at tage ejerskab - slette det, du ikke forstår, og undgå fænomenet kontraktuel åreforkalkning. TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Vores team er stærkt, kompetent og serviceminded. Vi sætter en ære i ærlig og åben dialog, så vi kan rådgive dig eller din virksomhedbedst muligt.
SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. JOB - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE OPDATERING 25/9 - STILLINGERNE ER BESAT Nexus Advokater er et specialistkontor inden for entreprise, forsikring og fast ejendom og beskæftiger omkring HVILKE KRAV STILLES DER TIL VARSLING AF DAGBOD? Hvilke krav stilles der til varsling af dagbod?Created On29. juli 2020bySimon Heising< TilbageUgens kendelse er afsagt af voldgiftsretten medio juli 2014, og vedrører bl.a. en bygherres dagbodskrav mod en hovedentreprenør, og hvorvidt dette er varslet korrekt. Den 29. januar 2010 indgik bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) en entrepriseaftale vedrørende ombygning af en ejendomAFGØRELSER
UGENS DOM: Hvilke kriterier vurderer voldgiftsretten kontraktsmangler ud fra? UGENS DOM: Hvornår giver udbudsmangler ret til ekstrabetaling? UGENS DOM: Har entreprenøren en rådgivningspligt? BALANCEN MELLEM HUS- OG EJERSKIFTEFORSIKRINGER Balancen mellem hus- og ejerskifteforsikringer Det sker, at der er et sammenfald mellem hus- og ejerskifteforsikringens dækning. Her har Ankenævnet for Forsikring i flere tilfælde så at sige forsøgt, at “dele vandene”. I kendelse 77222 når ankenævnet frem til den konklusion, at Husforsikringen bør dække, hvad der er omfattet af en husforsikring og ejerskifteforsikringen dække, ENTREPRISE OG BYGGERI Side 3 af 29 NEXUS ADVOKATER Hvem er vi? kan tilbyde. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private inden for bl.a. entreprise- og ENTREPRISE OG BYGGERI Side 6 af 379 Afgørelserne kort Afgørelse om betaling for ekstraarbejder ved angivelse af fast pris i tilbud Resumé Kendelsen er afsagt af voldgiftsretten ultimo april 2019 og vedrører hvorvidt en underentreprenør har krav på ekstraarbejder ved angivelse af fastpris i sit tilbud.
ENTREPRISE OG BYGGERI Side 1 af 18 ENTREPRISE OG BYGGERI Afgørelsesoversigt marts-april 2018 ENTREPRISE OG BYGGERI er en afgørelsesoversigt, som har til formål at give den interesserede et overblik over nye og relevante afgørelser inden for entre-NEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Tim Svarre Ørnsø Advokatfuldmægtig. Jimmie Lyk Larsen Advokatfuldmægtig. Anders S. Friis Advokatfuldmægtig. Sofie Spanggaard Porse Advokatfuldmægtig. Karin Aaes-Jørgensen Projektleder, Knowledge Management. Julie Urth Projektleder, Knowledge Management. Tina Tesch Larsen Administrationschef. Rasha MolkaReceptionist.
KURSER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Søg efter: Kurser. (+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk info@nexusadvokater.dk JOB - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE OPDATERING 25/9 - STILLINGERNE ER BESAT Nexus Advokater er et specialistkontor inden for entreprise, forsikring og fast ejendom og beskæftiger omkring 22 medarbejdere på vores kontor på Østerbro. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø på kontoret, men sætter samtidig en ære i at udføre arbejde af høj faglighed og kvalitet ogfremstå
SIMON HEISING
SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kanændres, hvordan
NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk retsNEXUS ADVOKATER
Din specialist i entrepriseret. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. Hos Nexus Advokater er kvaliteten i højsædet, og vi praktiserer nærværende kommunikation og tilgængelighed gennem hele rådgivningsforløbet. Vi leverer til tiden – og til den aftalte pris. TEAMET - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Tim Svarre Ørnsø Advokatfuldmægtig. Jimmie Lyk Larsen Advokatfuldmægtig. Anders S. Friis Advokatfuldmægtig. Sofie Spanggaard Porse Advokatfuldmægtig. Karin Aaes-Jørgensen Projektleder, Knowledge Management. Julie Urth Projektleder, Knowledge Management. Tina Tesch Larsen Administrationschef. Rasha MolkaReceptionist.
KURSER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Søg efter: Kurser. (+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk info@nexusadvokater.dk JOB - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE OPDATERING 25/9 - STILLINGERNE ER BESAT Nexus Advokater er et specialistkontor inden for entreprise, forsikring og fast ejendom og beskæftiger omkring 22 medarbejdere på vores kontor på Østerbro. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø på kontoret, men sætter samtidig en ære i at udføre arbejde af høj faglighed og kvalitet ogfremstå
SIMON HEISING
SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kanændres, hvordan
NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING Side 1 af 16 Notat vedrørende genhusning 1. Indledning 2. Generelt om genhusning 3. Temaer 4. Retsgrundlag 5. Retspraksis 1. Indledning Nærværende notat indeholder en generel gennemgang af genhusning i afsnit 2, en gennemgang af relevante KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG …TRANSLATE THISPAGE
– Om LEG3 og DE5 udvidelserne på kombineret entrepriseforsikring. Primær/sekundær problematikken De fleste byggerier i Danmark kører efter aftalesættene AB92/ ABT93. I disse fastslås det som bekendt, at bygherre tegner forsikring imod brand/storm og at entreprenøren skal have en sædvanlig ansvarsforsikring det vil sige en erhvervs- og produktansvarsforsikring. I mange byggerier er HVORNÅR KAN EN BYGHERRES OPHÆVELSE VÆRE …TRANSLATE THIS PAGE Hvornår kan en bygherres ophævelse være uberettiget?Created On21. august 2019bySimon Heising< TilbageDenne kendelse er afsagt af voldgiftsretten primo januar 2019 og vedrører hvorvidt bygherres ophævelse var uberettiget samt hvorvidt hovedentreprenøren kunne få erstatning for mistet dækningsbidrag. Bygherre (BH) og hovedentreprenør (HE) indgik medio august 2015 entrepriseaftale RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18 Rådgivers ansvar i forhold til ABR 18. Denne artikel vil belyse rådgiverens ansvar i byggeriet, og vil derfor tage udgangspunkt i de nugældende ABR 18-regler. Regelgrundlaget. Rådgiverens ansvar beskrives ikke udtømmende af ABR 18, men det fremgår af ordlyden i ABR 18 § 49, stk. 1, at ”Rådgiveren er ansvarlig efter dansk rets KURSER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Søg efter: Kurser. (+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk info@nexusadvokater.dk OM OS - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Om Nexus Advokater. Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private. De enkelte advokater har specialiseret kendskab til og erfaring inden for forskellige juridiske områder, baseret på høj faglighed med mange års erfaring. NYHEDER - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE Nexus Advokater inviterer til gå-hjem-møde Husejernes Forsikring Assurance Agentur gik konkurs den 8. december 2016 efter deres forsikringsbærer Gable gik konkurs den 19. november. Tusindvis af forsikringstagere står uden forsikringsdækning, fordi Husejernes Forsikring ikke var omfattet af garantiordningen. JOB - NEXUS ADVOKATERTRANSLATE THIS PAGE OPDATERING 25/9 - STILLINGERNE ER BESAT Nexus Advokater er et specialistkontor inden for entreprise, forsikring og fast ejendom og beskæftiger omkring 22 medarbejdere på vores kontor på Østerbro. Vi har et uhøjtideligt arbejdsmiljø på kontoret, men sætter samtidig en ære i at udføre arbejde af høj faglighed og kvalitet ogfremstå
SELSKABSRET, HERUNDER KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER Selskabsret, herunder køb og salg af virksomheder. Selskabsret (og erhvervsret) omfatter de love og regler, der bestemmer, hvordan selskaber (og andre virksomheder) etableres og drives. Der er fx regler om forskellige typer af selskaber, hvordan man aftaler samarbejdet mellem ejerne af selskabet, hvordan ejerforholdene kanændres, hvordan
METTE PILGAARD
Mette Pilgaard er uddannet Cand.jur. fra Aarhus Universitet. Mette beskæftiger sig hovedsageligt med fast ejendom og entrepriseret. Derudover har Mette erfaring med erhvervs- og boliglejeret samt selskabsret. Uddannelse Cand.jur., Aarhus Universitet, 2009-2012 Ba.jur., Aarhus Universitet, 2006-2009 Karriere Advokat, Nexus Advokater, 2021- Advokatfuldmægtig, Nexus Advokater, 2019-2021 Jurist TÆNKETANK FUGT & SKIMMEL En række eksperter, som alle beskæftiger sig med fugt og skimmel, er gået sammen for at stifte Tænketank Fugt & Skimmel for derigennem at belyse de tendenser, der kan opstå i praksis – og som endnu er uafklarede. Lyder følgende som noget for dig, og ENTREPRISE OG BYGGERI Side 1 af 300 ENTREPRISE OG BYGGERI Afgørelsesoversigt 2018 ENTREPRISE OG BYGGERI er en afgørelsesoversigt, som har til formål at give den interesserede et godt overblik over nye og relevante NY DOM: HVORNÅR KAN BYGHERRE OPHÆVE EN …TRANSLATE THIS PAGE Det følger af § 40, nr. 3, i AB 92, at en bygherre kan hæve entrepriseaftalen, hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at bygherren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler. Ophævelsen skal ske efter skriftligt påkrav til entreprenøren. HVORNÅR KAN FORSIKRINGSSELSKABET RISIKERE AT SKULLETRANSLATE THISPAGE
Tilbage i kendelse 79642 fra 2011 var praksis på området sådan som det fremgår af kendelsen: Det bemærkes, at det forhold, at forsikringsselskabet følger et reparationsarbejde ved en konsulent, ikke i sig selv bevirker, at selskabet er indtrådt som ansvarlig for gennemførelsen af reparationsarbejdet, jf. responsum nr. 2441 fra Assurandør-Societetet, nu Forsikring og Pension. I flere (+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dk* Nyheder
* Fagområder __
* NEXUS Enterprise & forsikring* NEXUS Erhverv
* Afgørelser
* Kurser
* Om nexus __
* Teamet
* Ledige stillinger
* Kontakt os
* Nyheder
* Fagområder
* NEXUS Enterprise & forsikring* NEXUS Erhverv
* Afgørelser
* Kurser
* Om nexus
* Teamet
* Ledige stillinger
* Kontakt os
Rådgivning
Personlig
i fokus
Nexus Advokater er et højt specialiseret advokatkontor, der yder juridisk rådgivning til erhvervsdrivende og private.forsideadmin
2018-12-06T10:31:23+00:00 NEXUS ENTREPRISE & FORSIKRING Advokaterne kan tilbyde professionel bistand til problemstillinger vedr. entreprise, forsikring og fast ejendomNEXUS ERHVERV
Erhvervsadvokater kan tilbyde professionel bistand til alle erhvervsmæssige problemstillinger31.12.2020
EVALUERING AF HUSEFTERSYNSORDNINGEN – DE 10 MEST AKTUELLE EMNER Evaluering af Huseftersynsordningen – de 10 mest aktuelle emnerMålgruppe:Kurset vil særligt henvende sig til byggesagkyndige, køberrådgivere samt andre, der i det daglige benytter tilstandsrapporten samt huseftersynsordningen i deres virke, og har behov for at forstå de nye tiltag. Gelæs indlæg
21.04.2020
KURSUS: AB-CERTIFICERING I EKSTRAARBEJDER – 21. APRIL OG 5. MAJ 2020 CERTIFICERING I EKSTRAARBEJDERKursus den 21. april og 5. maj 2020AB 18 anbefales anvendt fra den 1. januar 2019. Dette kursus, der løber over to dage, vil gå i dybden med reglerne om ekstraarbejder med udgangspunkt i det nye AB 18.Nexus Advokater afholder igen kursus omdet nye AB 18,
læs indlæg
*
*
*
Sofie Porse
2019-08-06T09:43:22+00:00 RÅDGIVERS ANSVAR I FORHOLD TIL ABR 18*
*
*
Sofie Porse
2019-08-02T10:15:32+00:00 ER FORSIKRINGSSELSKABERNE FORPLIGTET TIL AT ERSTATTE MERE END FORSIKRINGSSUMMEN I SKADESAGER?*
*
*
Sofie Porse
2019-08-01T12:24:30+00:00 SKIMMELSANERING EFTER VANDSKADER I FORSIKRINGSSKADESAGER*
*
*
Sofie Porse
2019-07-29T13:29:01+00:00 HVEM BÆRER ANSVARET FOR HÅNDVÆRKERES FEJL VED UDBEDRING AFFORSIKRINGSSKADER?
*
*
*
jsh@nexusadvokater.dk 2019-02-07T08:40:25+00:00 NÅR HUSET IKKE KAN HOLDE VARMEN*
*
*
akc@nexusadvokater.dk 2019-01-17T15:38:27+00:00 TÆNKETANK FUGT & SKIMMEL*
*
*
jsh@nexusadvokater.dk 2019-01-16T14:38:46+00:00 KAN ET FORSIKRINGSSELSKAB TILPLIGTES AT ERSTATTE PÅ BAGGRUND AF EN ARTIKEL FRA ET MEDIE*
*
*
jsh@nexusadvokater.dk 2019-01-16T12:31:57+00:00 HVORNÅR KAN FORSIKRINGSSELSKABET RISIKERE AT SKULLE ERSTATTE EN KUNDE FOR HÅNDVÆRKERNES FEJL VED DET UDFØRTE ARBEJDE*
*
*
Ulrikke Fabricius
2018-12-05T14:23:47+00:00 DOMSSAMLING VEDRØRENDE ENTREPRISE & BYGGERI – GAVNLIGT VÆRKTØJ FOR PRAKTIKERE OG ANDRE INTERESSEREDE*
*
*
Ulrikke Fabricius
2018-12-05T14:22:42+00:00 NYT NOTAT VEDRØRENDE GENHUSNING*
*
*
Nexus Advokater
2018-12-05T14:08:58+00:00 NY DOM: HVORNÅR KAN BYGHERRE OPHÆVE EN ENTREPRISEKONTRAKT UNDERBYGGERIET?
Nexus Advokater
2018-05-09T10:16:27+00:00 NY PRAKSIS: OPGØRELSE OG AFSKRIVNING I EJERSKIFTESKADER*
*
*
sh@nexusadvokater.dk 2019-01-08T12:09:03+00:00 FØRSTE SAG OM MGO PLADER*
*
*
Nexus Advokater
2018-12-05T14:07:57+00:00 UDFYLDENDE ENTREPRISERET – HVAD GÆLDER, NÅR AB92 IKKE ER AFTALT?*
*
*
admin
2018-12-05T14:39:24+00:00 EJER- OG ANDELSBOLIGFORENINGERS FORSIKRINGSFORHOLD*
*
*
admin
2018-12-07T21:06:02+00:00 KAN MAN SOM BYGHERRE ELLER ENTREPRENØR FORSIKRE SIG IMOD ENTREPRENØRENS FEJL OG MANGLER?KØBENHAVN
Middelfartgade 15, 2. sal2100 København Ø
TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV HER! (+45) 70 227 237 info@nexusadvokater.dkX
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidensindhold.
Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse på hjemmesiden. Ved at få vist hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.OkMere info
Details
Copyright © 2024 ArchiveBay.com. All rights reserved. Terms of Use | Privacy Policy | DMCA | 2021 | Feedback | Advertising | RSS 2.0